Tóm tắt
Vụ án tranh chấp hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu phát sinh khi nhà thầu chậm tiến độ và bị khởi kiện đòi khoản tiền lớn. Tại cấp sơ thẩm, Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn trả tiền tạm ứng, tiền lãi, tiền phạt và trượt giá. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đã tự nguyện thỏa thuận được với nhau và Tòa án tiến hành sửa bản án sơ thẩm để công nhận sự thỏa thuận đó.
| Loại VB | Bản án |
|---|---|
| Số | 76/2025/DS-PT |
| Ngày | 14/08/2025 |
| Toà án | TANDTC |
| Cấp xét xử | Phúc thẩm |
| Loại vụ việc | Dân sự |
| Quan hệ pháp luật | Tranh chấp hợp đồng hợp tác |
Diễn biến vụ việc
- Ngày 14/11/2017: Giao kết Hợp đồng xây dựng số 69/HĐ-CT.XDCB.
- Ngày 10/3/2025: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm.
- Ngày 14/8/2025: Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm.
Các bên yêu cầu gì
- Nguyên đơn: Yêu cầu chấm dứt hợp đồng thi công và buộc bị đơn trả tổng số tiền 16.607.505.605 đồng gồm tiền tạm ứng, tiền lãi, tiền phạt vi phạm và tiền chênh lệch giá gói thầu.
- Bị đơn: Đề nghị chủ đầu tư hoàn trả 1.500.000.000 đồng tiền bảo đảm hoặc trừ vào tiền tạm ứng.
Kết quả
Tòa án nhân dân tối cao quyết định sửa bản án sơ thẩm và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm.
Các cấp đã xét xử trước đó
- Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2025/DS-ST ngày 10/3/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Điều luật áp dụng
Về nội dung
- khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015
Về tố tụng, thi hành án
- Khoản 1 Điều 300 và Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
- Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
- điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
- Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Xem trang tổng hợp toàn bộ bản án về tranh chấp hợp đồng hợp tác
Đang vướng tranh chấp tương tự? Liên hệ luật sư Unilaw để được xem xét vụ việc cụ thể.